Недобросовестный подрядчик заплатит за нарушение условий договора

В сентябре 2023 года истец заключила с ответчиком-строительной организацией договор подряда на выполнение работ по монтажу забора из сетки рабицы на земельном участке, расположенном в Пермском крае. Истец внесла предоплату в сумме 85  000 рублей, однако, работы по договору ответчиком в оговоренный срок выполнены не были. Ответ на претензию о возврате денежных средств в ее адрес не поступил. В связи с этим истец просила взыскать сумму аванса, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, расходы на оплату юридических услуг и почтовые расходы.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен договор, предметом которого являлось обязательство подрядчика выполнить работы по возведению забора под ключ, которое фактически не исполнено. Принимая во внимание, что ответчиком допущено существенное нарушение условий договора, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных исковых требований.

Заочным решением суда исковые требования истца удовлетворены частично. Со строительной организации взысканы уплаченные по договору подряда денежные средства в размере 85  000 рублей, неустойка в размере 144  620 рублей, компенсация морального вреда в размере 10  000 рублей, штраф в размере 119 810 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 23  000 рублей, почтовые расходы в размере 493 рубля. 88 копеек.

  Решение в законную силу не вступило.